中文销售合同范文5篇 中文销售合同模板

中文销售合同优秀范文1

乙方:_________

鉴于:_________

1、甲方已取得开发商广州新发实业有限公司(以下简称“新发公司”)的授权,独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东路8号的新都盛世名门小区观云阁、宏城汇组团的住宅、商铺。

2、为进一步解决员工住房问题,华南师范大学有意组织员工以优惠价格购买甲方负责销售的商品房。

为了让华南师范大学员工获得最大限度的优惠,现甲方准备面向华南师范大学举办专场团购活动(下称“本次团购”)。现甲、乙双方就华南师范大学组织员工参加本次团购活动的基本事宜,初步达成如下意向书:

第一条 乙方认购的商品房概况

1、乙方团购住宅商品房位于广州市增城新塘镇白江村牛栏头文祭岭地块,广州新发实业有限公司已经以出让方式取得商业、住宅土地使用权,土地使用权证号为增国用(20__)第B0401478号,并已取得项目观云阁组团的《建设工程规划许可证》(许可证编号:建字第440号)和《建设工程施工许可证》(许可证编号__________)。

2、乙方认购的房屋位于_____栋_____房,建筑面积为_____平方米,套内面积为_____平方米。最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积),以房管部门测绘的面积为准。

第二条 乙方认购的条件

1、乙方需为_____大学正式员工(以华南师范大学出具的工作证明为准)。

2、乙方与甲方指定的第三方(广州市新基装饰工程有限公司)签订《装修合同》(《装修合同》文本见附件)后方可参加本次团购,装修价款为建筑面积每平方米_____元。如乙方不接受该《装修合同》或解除《装修合同》的,乙方的团购资格丧失,不能享受团购价格;乙方的团购资格丧失后,乙方可以选择退房或向甲方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米_____元)的差额部分。

第三条 本次团购的商品房的价格

乙方团购的新都盛世名门商品房的优惠价格(毛坯价,不含装修)为:按建筑面积计每平方米人民币_____元,乙方认购的_____栋_____房(暂以建筑面积平方米计)的房屋总价款(毛坯价,不含装修)为人民币_____元(最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积),以房管部门测绘的面积为准)。乙方参加团购后,甲方保证乙方能以该价格条件与开发商签订正式的《商品房买卖合同》。

第四条 本次团购的流程

1、华南师范大学负责组织甲方与乙方签订本《团购意向书》和《装修合同》,非经甲方和华南师范大学一致同意,乙方不得将依据本《团购意向书》取得的团购资格转让给第三方。

2、乙方根据该《装修合同》约定的金额缴纳装修款。

3、甲方应在_____年_____月_____日前,安排装修公司负责提供2间装修样板房供乙方挑选,如乙方不接受该装修标准,可要求解除《装修合同》,乙方选择解除《装修合同》的,退还《装修合同》的正本,由甲方保证装修公司于15日内将全部装修费用无息退还给乙方,乙方丧失本次团购的资格,不能享受本次团购的团购价格。

4、在开发商新发公司取得《房屋预售许可证》的5日内,甲方通知乙方签订《商品房认购协议》,乙方凭上述《装修合同》及装修款缴付凭证,与开发商新发公司签订《商品房认购协议》。

5、乙方根据《商品房认购协议》的约定签订《商品房买卖合同》,并按《商品房买卖合同》的约定支付购房款,甲方保证开发商按《商品房买卖合同》交付房屋给购房者,并依约为购房者办理产权证。

6、鉴于各方一致同意前述的团购条件,因此如乙方在任何时候解除前述《装修合同》的,乙方不再享受按照本团购方案的优惠价格购房。乙方在尚未与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》前提出解除《装修合同》的,甲方有权拒绝安排乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》;乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》后提出解除《装修合同》的,甲方有权要求乙方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米1200元)的差额部分;如乙方在解除《装修合同》后5日内仍未补足上述房款差价的,乙方已支付的装修款自动转为上述房屋差价,作为对甲方的补偿。

第五条 工期及工程进度

开发商新发公司应于____年_____月前完成全部工程建设并通过竣工验收。在施工过程中,如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面责任,以及不可抗力事件等非甲方责任原因,从而导致工期延误的,上述工期可相应顺延。

第六条 本次团购商品房的装修及验收

为了让乙方能够尽快入住,乙方签署前述《装修合同》即视为同意装修公司在开发商许可的情况下进行装修,由乙方一次性验收带装修的商品房,由装修公司承担装修工程的质量责任。

第七条 争议的解决

鉴于装修公司为甲方指定单位,甲方承诺为乙方的装修款项安全提供担保。即在乙方依据本合同可要求装修公司退还装修款项时,由甲方与装修公司承担退款的连带责任。

凡因履行本协议所发生的争议,与华南师范大学无任何关联,华南师范大学不承担任何责任,甲、乙双方应友好协商解决并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

第八条 其他事项

1、本协议一式贰份,协议各方各持壹份,具有同等法律效力。

2、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

中文销售合同优秀范文2

甲方:_________

乙方:_________

甲、乙双方本着“平等、自愿、有偿”的原则,就绿化苗木销售等相关事项协调一致,达成以下条款双方共同遵守:

一、苗木品种、规格、技术参数、数量、价格

二、交货地点、方式、期限

1、交货地点:___。

2、交货方式:由乙方将所供产品运至交货地点并验收,由甲方在验收单签署验收合格后视为完成交货,验收完结之前的所有风险由乙方承担。

3、交货期限:___年___月___日提供全部苗木并验收合格。

三、验收

货物送达甲方指定地点后,由甲方当场验收并签署《验收表》。

四、结算方式及期限

货物送达甲方指定地点后,由甲方当场验收,验收合格后凭甲乙双方签署的《验收表》由甲方支付全部货款。

五、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的,甲方应向乙方偿付合同款总额___%的违约金。

2、乙方所交货物品种、质量等要求不符合合同规定标准的,甲方有权拒收。

3、乙方不能按本合同规定交货时,向甲方偿付合同款总额___%的违约金并承担由此给甲方造成的全部损失。

4、乙方逾期交货时,每逾1日乙方向甲方偿付合同款总额___%的滞纳金并承担由此给甲方造成的全部损失。乙方完成本合同约定的全部供货任务并经甲方验收合格后,甲方未按本合同约定支付货款,每逾1日甲方向乙方偿付合同款总额5‰的滞纳金。

5、在执行合同期限内,任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明材料,合同期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续30天及以上,双方应另行协商,决定是否继续履行合同。

六:争议解决办法

发生合同争议或纠纷,由双方依法协商解决;双方不愿协商或协商不成的,可以申请仲裁,也可以直接向涪城区人民法院起诉。

七、其它约定事项

如需变更采购的树木品种,甲乙双方协商一致后执行。本合同未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

八、本合同一式二份,双方签字盖章后生效。甲乙双方各执一份,均具同等效力。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

中文销售合同优秀范文3

甲方(卖方):__________

甲方法定代表人:__________

甲方授权代表:__________

乙方(买方):__________

乙方法定代表人:__________

乙方授权代表:__________

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲乙双方本着平等、互利、互惠的原则,就乙方向甲方采购白金礼酒有关事宜达成如下协议:

一、乙方销售地点及商贸名称:____________

二、供货数量

乙方因年底需求,自本合同签订之日起,不定时,多批次向甲方采购白金礼酒,总需货量约_______件,实际供货量高于该约定数量的,以实际供货为准。

三、交易方式

1、在本合同有效期内,乙方指定作为乙方代表,可以口头或书面向甲方订货,有权签收甲方的供货单,乙方对该代表的一切行为均予以认可。

2、除上述代表外,乙方未经书面通知甲方,擅自变更上述授权代表,擅自指定其他人员签收甲方供货单的,不论其有无授权或是否加盖乙方公章,乙方均须对该供货单签收的供货承担全部付款义务,并且不得以签收人员变更或无授权等任何原因拒绝付款。

3、上述乙方授权代表可以用电话、传真、订货单等形式通知甲方所采购白金礼酒的具体品名、规格、数量等。甲方应当按照乙方的发货通知将乙方所需白金礼酒送达双方指定地点,如有特殊原因无法及时送达的,甲方应及时通知乙方。

4、乙方自行提货或甲方的白金礼酒送达之后,应当场予以清点数量,核对规格、品名、价格等,乙方核实确认后须在甲方送货单或供货单上签字或盖章签收,如有质量问题,乙方应在收到货物之日起质量视为乙方确认完全合格。

5、乙方确认:乙方完全认可甲方制作的送货或供货单作为甲乙双方结算的凭证与依据。

6、运输方式及费用负担:

四、价格及结算方式

1、乙方于提(收)货时付款或提(收)货之日起_______日内付款的,价格为:

2、乙方提(收)货时未付款的,双方一致确认按照以下价格结算货款:自提(收)货之日起超过_______日的,每吨加价_______元。

3、付款方式及时间:

五、违约责任

1、若乙方未在上述约定付款期限内付清货款的,甲方有权解除合同,并有权自乙方逾期付款之日起,按总货款每日万分之五计算逾期违约金。

2、在合同履行期内,若乙方更换供应商,应提前15日通知甲方,并于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款,否则,每逾期一日,乙方应向甲方支付所欠款项万分之五的违约金。

3、甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之五向乙方支付逾期提货的违约金,并承担乙方代为保管,保养货物所支付的费用。

4、因不可抗力因素导致合同无法履行的,双方可终止合同,乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项,逾期支付的,每逾期一日,乙方应向甲方支付所欠货款总额的万分之五的逾期违约金。

六、争议解决

合同履行过程中发生纠纷,由双方协商解决,协商不成,可向甲方所在地人民法院起诉。

七、其他

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(章):_______

乙方(章):_______

法定代表人:_______

法定代表人:_______

授权代表:_______

授权代表:_______

电话:_______

电话:_______

甲方单位开户行:

乙方单位开户行:_______

账号:_______

账号:_______

中文销售合同优秀范文4

通讯地址:

企业名称(以下称“乙方”):

统一社会信用代码:

通讯地址:

本合同由甲、乙双方共同协商,并根据以下各项条款达成一致而签订。

一、货物情况

1、货物名称:

2、商标:

3、规格型号:

4、数量:

5、单价:

二、供货时间与地点

1、供货时间为签订合同之日起______日内。

2、供货地点为_________方所在地。

三、包装要求

1、乙方提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付货物有质量问题,甲方有权拒绝或要求更换。

2、每个包装箱内的清单、使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。

四、付款

1、合同总货款为人民币_______元整。

2、乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应把下列单据提交给甲方,甲方于收货后_______日内付清上述货款。

(1)发票。

(2)质量证书。

(3)详细配置、数量清单。

(4)验收证书。

五、伴随服务

1、乙方随同货物交付提交所供货物的技术资料。应包括每套设备的中文技术文件,例如:产品目录、操作手册、使用说明、维护手册、或服务指南。

2、乙方在交货时就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

3、伴随服务的费用含在合同价中,不单独进行支付。

4、乙方提供_______个月的保修服务。

六、质量保证

1、乙方保证所提供的货物是全新的、未使用过的,是最新的、投标文件所述同一产品,并完全符合投标文件关于质量、规格和性能要求。

2、在质保期内,如果货物数量、质量或规格与投标不符,或证实货物有缺陷的,甲方应以书面形式向乙方提出。

3、乙方在收到甲方书面通知后_______天内应免费更换有缺陷的货物或部件。

4、乙方在收到甲方书面通知后_______天内没有弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担。

七、违约责任

1、乙方应按规定的时间交货和提供服务。甲方应按规定的时间付款。

2、如甲、乙双方无正当理由而拖延交货、付款,将受到以下制裁:加收误期赔偿或解除合同。

3、在履行合同过程中,如果任一方遇到可能妨碍按时付款、交货和提供服务的情况时,应在情况发生后_______天内以书面形式将拖延的事实,可能拖延的期限和理由通知对方。对方在收到通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否通过修改合同,酌情延长交货、付款时间。

4、除合同条件第_______条规定外,无责方可要求违约方赔偿,赔偿费按货物总价以每天的_______分之_______计收,直至交货或付款为止。误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的_______分之_______。一旦达到误期赔偿的最高限额,无责方有权解除合同。

八、不可抗力

1、本条所述的“不可抗力”系指那些人力无法控制,不可预见的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括,但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。

2、如果一方因不可抗力而导致合同实施延误或不履行合同义务,不应该承担违约责任或终止合同的责任。

3、不可抗力事件发生后,遭遇不可抗力事件的一方应在_______天内以书面形式将情况通知甲方。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

九、争端的解决

双方应通过友好协商,解决本合同执行中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始_______天内仍不能解决,双方应将争端提请_______仲裁委员会仲裁。

十、其他事项

1、本合同一式_______份,甲、乙双方各执_______份,双方盖章签字后生效。

2、除双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分的情况之外,本合同不得有任何变化或修改。

(以下无正文)

甲方:(盖章)

法定代表人:

签约日期:

乙方:(盖章)

法定代表人:

签约日期:

中文销售合同优秀范文5

甲方: 苏州______管理有限公司 乙方:

经甲乙双方平等协商,达成服装定制合同,合同具体条款如下,双方共同遵照执行:

1.定制物及价款

2.款型描述:

乙方交付的产品,其面料、款式设计、型号尺寸、裁剪做工等要求按照样品

3.交货时间和方式

交货日期: 年 月 日 。

交货方式: 乙方通过物流发货到甲方公司。

4.付款方式

甲方在收到全部服装和乙方开据的普通商业发票后,于 个工作日内向甲方支付货款 元,运输费用 元。 乙方开户行: 乙方账户:

5.质量异议期限:

甲方自收到乙方货物之日起 十 天内,将衣服质量问题反馈给乙方,如果乙方交付的产品,面料、尺寸、做工等与样品不同的,甲方可以要求更换、退货。乙方不予配合的,甲方可以按照瑕疵产品的数量和价值,从应付货款中扣除。逾期不提出视为乙方已按合同约定完好交付。

6.甲乙双方方对合同条款作出实质性变更,应以书面形式通知对方,并经对方同意方能变更。

7. 违约责任:

如乙方没有按照合同约定日期交货或者交付的产品(如面料、尺寸、做工等)与样品不符,甲方有权要求乙方按照合同总价的20%支付违约金的标准执行。

8.其他:

9.如有未尽事宜,双方可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。

10.本合同一式两份,经甲乙双方签字盖章后生效,甲乙双方各执一份。 如有争议,由双方友好协商解决,协商不成,由甲方所在地法院管辖。

甲方(盖章):甲方代表 :地址: 电话: 日期:

传真:年 月

乙方(盖章):乙方代表: 地址:

电话: 日期: 传真: 年 月 日 日

中文销售合同范文5篇的分享到这里就结束了,希望可以帮助到你。

本内容由用户 ilekan 上传分享,若内容存在侵权,请联系我们(点这里联系)处理。如若转载,请注明出处:https://www.lekantv.com/w/11342.html

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注